隐蔽工程的举证责任谁承担

问隐蔽工程的举证责任谁承担钢筋绑好就浇了混凝土，事后发包方说隐蔽部分没按图施工、要扣钱，这部分到底该谁举证？

答 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人有义务通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 真出了争议，举证责任先落在主张工程款的一方，也就是承包人身上。承包人要拿隐蔽工程验收记录、监理签认、影像资料、材料进场单，来证明隐蔽部分按图施工、质量合格。 拿不出这些，法院会向负有举证责任的当事人释明，让其申请鉴定。经释明仍不申请鉴定，或者申请了不交鉴定费、不提供相关材料的，就要承担举证不能的法律后果。 所以隐蔽工程的关键动作只有一个：隐蔽前书面通知，隐蔽时留好记录。通知发出对方不来，把通知和现场照片一起存好，这比事后花几十万做鉴定省事得多。 一句话结论：隐蔽以前承包人要通知发包人检查，事后发生争议由主张工程款的承包人举证，举证不能的承担不利后果。